详细的合同内容为双方提供了清晰的合作框架，使得各项工作能够顺利进行，在合同中规定合规条款，可以确保双方在合作过程中遵循相关法律法规，以下是好老师范文网小编精心为您推荐的钢结构建设合同5篇，供大家参考。
钢结构建设合同篇1
发包人：___________
承包人：___________
依照《这人民共和国合同法》，按照双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就生产车间钢结构楼层制作安装工程达成以下合同条款：
一、工程概况
工程名称：生产车间钢结构楼层制作安装工程。工程地点：
二、工程承包范围
承包方按甲方提供的设施方案完成工程量。
三、质量标准：
符合国家建筑工程质量要求。
四、合同价款：
计算方式：发包人以每吨陆仟贰佰元（6200。00元）结算，以过磅重量为准。发包人另计：工人保险费、施工管理费和利润按总价的10%计算给承包人，正负零以下另计造价，双方协商。
五、合同期限
开工时间：年月日
竣工时间：年月日
六、发包人提供现场施工场地和水、电，包括周围的协调工作。
七、付款方式：
承包人主材料进场，发包人付给承包人壹拾万元，待主体梁结构完工，发包人付给承包人壹拾万元，余款待工程全部竣工，验收合格，收方结算，发包人一次性付完全部工程款给承包方，但扣壹万元质保金，三个月后付清。
八、发包人的责任和义务
监督承包人的.质量和安全，按期完成任务。
九、承包人的责任和义务
保证质量完成上述工程内容，负责施工中的一切安全责任。
十、违约责任：
若谁违约，必须履行合同条款，并付对方违约金1万元。
十一、未尽事宜，双方协商解决。本合同签字之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢结构建设合同篇2
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
根据《_____》及相关法律规定，甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上，就乙方承包甲方活动板房的搭建，为明确双方的权利和义务，经协商一致订立本合同。
一、工程名称：简易钢结构厂房。
二、甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。
三、工程数量：
四、工程规格：
1、具体尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的设计图为准。
2、地基上110钢管立柱，48管龙骨架，c型钢领条网架。屋面彩钢瓦。
五、工程单价：
六、乙方包工包料，包含基础下脚材料，单价为元
七、工期：
从合同之日起，乙方在接到甲方处理完工地基施工场地后/m2个工作日内进场，否则合同失效。完工时间从乙方接到甲方进场起。
八、工程质量：
1、乙方应按照甲方指定的工程样板和图纸及说明要求，精心施工，保证工程质量。
2、如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题，乙方不承担责任。
九、安全生产：
乙方必须认真贯彻有关安全施工的'规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。
十、结算方式：
乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款;乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款，全部完成并经甲方验收合格后，一次性付清工程款。
十一、违约责任：
1、乙方承包的工程项目，不得再转包。在施工过程中听从甲方安排，如出现质量问题甲方有权要求乙方返工，因此造成损失的由乙方负责承担。
2、合同签订后，乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。
3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成。
十二、本合同未尽事宜或发生纠纷时，双方协商解决，如解决不了的，由合同履行地的经济合同_____委员会_____或向人民法院提起诉讼。
十三、本合同一式四份，双方各持两份，甲、乙双方签字(盖章)生效。
甲方：
乙方：
_年_月_日
_年_月_日
钢结构建设合同篇3
发包方：___________（以下简称甲方）
承包方：___________（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上，就乙方承包甲方活动板房的搭建，为明确双方的权利和义务，经协商一致订立本合同。
一、工程名称：
简易钢结构厂房。
二、甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。
三、工程数量：
_________________________________
四、工程规格：
1、具体尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的设计图为准。
2、地基上110钢管立柱，48管龙骨架，c型钢领条网架。屋面彩钢瓦。
五、工程单价：
六、乙方包工包料，包含基础下脚材料，单价为元
六、工期：
从合同之日起，乙方在接到甲方处理完工地基施工场地后/m2
个工作日内进场，否则合同失效。完工时间从乙方接到甲方进场通知书
起
七、工程质量：
1、乙方应按照甲方指定的工程样板和图纸及说明要求，精心施工，保证工程质量。
2、如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题，乙方不承担责任。
3、房屋在一年内出现质量问题，乙方应无条件的免费维修。
八、安全生产：
乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。
九、结算方式：
乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款；乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款，全部完成并经甲方验收合格后，一次性付清工程款。
十、违约责任：
1、乙方承包的工程项目，不得再转包。在施工过程中听从甲方安排，如出现质量问题甲方有权要求乙方返工，因此造成损失的由乙方负责承担。
2、合同签订后，乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。
3、乙方必须按合同规定的'工期及质量要求按期完成。
十一、本合同未尽事宜或发生纠纷时，双方协商解决，如解决不了的，由合同履行地的经济合同仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
十二、本合同一式四份，双方各持两份，甲乙双方签字（盖章）生效。
甲方：___________乙方：___________
____年__月__日 ____年__月__日
钢结构建设合同篇4
甲方(出租方)：_______________
乙方(承租方)：_______________
1. 经甲乙双方协商乙方_____承租甲方_____厂房一处路东厂房一间配房_________间地址 ______________租赁期限为___年;_________年______月___日起至_________年______月___日止租金为_____元/年，押金_____元。乙方搬进之后开始计算房租，押金充抵房租。
2. 经双方协议在_____支付房租，若乙方未在指定日期内付清房租，合同终止。
3. 甲方提供水电，电力负荷应在_________千瓦以上能保证乙方正常运转，乙方在使用期间水电费自付，负责维修保养。
4. 乙方付清租金后，甲方不得干预乙方自主经营，乙方在经营期间，所产生的.一切不良后果由乙方承担。
5. 乙方租赁本厂间，不得非法经营，不得出租，转让 ，买卖场内一切设施如改变屋内设施必须经甲方同意，必须经甲方同意方可进行改造。合同期满后乙方须恢复甲方原貌(卫生，房屋，井水电等)一切设施，如有损坏丢失从押金中扣除。
6. 若遇国家或集体征用土地，或遇不可抗拒的自然灾害(洪涝，地震，打架闹事，地震等) 造成乙方不能正常经营，甲方不赔偿乙方任何经济损失，不良后果由乙方承担，本合同终止，甲方按乙方实际租住日结算乙方租赁费。
7. 在租赁期间，乙方不能从事非法有污染的商品生产，如有非法经营，后果自负。
8. 被合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字或按手印生效。
9. 未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲方 ________ 乙方________
联系电话 ________ 联系电话______
_________年______月___日
钢结构建设合同篇5
发包人：
承包人：
依照《这人民共和国合同法》，按照双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就____生产车间钢结构楼层制作安装工程达成以下合同条款：
一、工程概况
工程名称：____生产车间钢结构楼层制作安装工程。____工程地点：
二、工程承包范围
承包方按甲方提供的设施方案完成工程量。
三、质量标准：符合国家建筑工程质量要求。
四、合同价款：
计算方式：发包人以每吨陆仟贰佰元(6200.00元)结算，以过磅重量为准。发包人另计：工人保险费、施工管理费和利润按总价的'10%计算给承包人，正负零以下另计造价，双方协商。
五、合同期限
开工时间：____年____月____日
竣工时间：____年____月____日
六、发包人提供现场施工场地和水、电，包括周围的协调工作。
七、付款方式：
承包人主材料进场，发包人付给承包人壹拾万元，待主体梁结构完工，发包人付给承包人壹拾万元，余款待工程全部竣工，验收合格，收方结算，发包人一次性付完全部工程款给承包方，但扣壹万元质保金，三个月后付清。
八、发包人的责任和义务
监督承包人的质量和安全，按期完成任务。
九、承包人的责任和义务
保证质量完成上述工程内容，负责施工中的一切安全责任。
十、违约责任：若谁违约，必须履行合同条款，并付对方违约金1万元。
十一、未尽事宜，双方协商解决。本合同签字之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢结构建设合同5篇相关文章：
